Allgemeine Geschäftsbedingungen der Solarfirma Solarsystem3000
Diese AGB erläutern die rechtlichen Grundlagen, die für Auftraggeber und Auftragnehmer bei Solarprojekten gelten, und schaffen damit Sicherheit und Klarheit.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für Photovoltaik-Anlagen (Lieferung & Installation)
1. Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen
Solarsystem3000 GmbH, Schulgasse 3, 12683 Berlin,
und ihren Auftraggebern
(2) Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
2. Vertragsgegenstand
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen einschließlich Zubehör, Speichersystemen und Anmeldung beim Energieversorger.
(2) Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung.
3. Vertragsschluss
(1) Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.
(2) Ein Vertrag kommt erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung oder durch Ausführung der Leistung zustande.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Es gelten die im Angebot angegebenen Preise.
(2) Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.
(3) Zahlungsbedingungen: Rechnungssumme ist nach Fertigstellung und Funktionsbereitschaft der Anlage fällig.
5. Liefer- und Leistungszeit
(1) Montagetermine sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart.
(2) Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Lieferengpässen oder behördlicher Vorgaben berechtigen den Auftragnehmer zur angemessenen Verlängerung der Fristen.
6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle baulichen, statischen und rechtlichen Voraussetzungen für die Installation vorliegen.
(2) Insbesondere hat der Auftraggeber:
- Zugang zum Installationsort zu gewährleisten
- geeignete Dachflächen bereitzustellen
7. Eigentumsvorbehalt
(1) Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln.
8. Abnahme
(1) Nach Fertigstellung der Anlage erfolgt eine Abnahme durch den Auftraggeber.
(2) Erfolgt keine Abnahme innerhalb von 7 Tagen nach Mitteilung der Fertigstellung, gilt die Leistung als abgenommen.
9. Gewährleistung
(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
(2) Die Gewährleistungsfrist beträgt:
- Für alle Aufgeführten Positionen gelten die jeweiligen Hersteller Garantien.
- ggf. längere Herstellergarantien für Komponenten
(3) Offensichtliche Mängel sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
10. Haftung
(1) Der Auftragnehmer haftet uneingeschränkt bei:
- Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten).
(3) Die Haftung ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
11. Netzanschluss und Genehmigungen
(1) Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Anmeldung beim Netzbetreiber, sofern nicht anders vereinbart.
12. Widerrufsrecht (nur für Verbraucher)
(1) Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen.
(2) Bei individuell geplanten Anlagen kann das Widerrufsrecht eingeschränkt sein (§ 312g BGB).
13. Datenschutz
(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten gemäß DSGVO.
(2) Weitere Informationen ergeben sich aus der Datenschutzerklärung.
14. Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers.
15. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Stand 01.04.2026
Was regeln die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Solarfirma?
Hier finden Sie klare Antworten auf zentrale Fragen zu unseren Vertragsbedingungen und rechtlichen Vorgaben.
Welche Vertragsparteien sind von unseren AGB betroffen?
Unsere AGB gelten für alle Auftraggeber und Auftragnehmer der Solarfirma.
Wie lange sind Angebote nach unseren AGB gültig?
Angebote bleiben für 30 Tage ab Ausstellung verbindlich.
Welche Pflichten haben Auftragnehmer laut AGB?
Auftragnehmer müssen die vereinbarten Leistungen fristgerecht und fachgerecht erbringen.
Welche Rechte haben Auftraggeber bei Mängeln?
Auftraggeber können Nachbesserung oder Vertragsrücktritt verlangen.
Wie wird der Datenschutz in den AGB geregelt?
Der Schutz personenbezogener Daten erfolgt gemäß DSGVO und deutschen Gesetzen.
Welche Gerichtsstandvereinbarungen sind in den AGB enthalten?
Gerichtsstand ist, soweit zulässig, der Sitz der Solarfirma in Deutschland.
Verlässlich und rechtssicher gestaltet
Unsere AGB entsprechen deutschen Standards, sind transparent und bieten klare Regelungen für Auftraggeber und Auftragnehmer.
Mitglied im Bundesverband Solarwirtschaft
Die Mitgliedschaft unterstreicht unser Engagement für Qualität und Branchenstandards im Solarsektor.
